Artikel 1 – Identiteit van de onderneming
- Curri Bouw BV, gevestigd te Muidepoort 43, 9000 Gent, België.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Curri Bouw BV.
- Afwijkingen zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 – Offertes en prijzen
- Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
- Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief btw.
- Alle rechten, taksen en kosten, verschuldigd bij levering of nadien, zijn ten laste van de klant.
- Prijzen kunnen worden aangepast bij stijging van materiaalprijzen, lonen of transportkosten.
- Onvoorziene of bijkomende werken worden afzonderlijk gefactureerd.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
- De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening van de offerte of bij aanvang van de werken.
- Het opsturen van de factuur geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Artikel 5 – Uitvoering van de werken
- Curri Bouw BV voert de werken uit naar best vermogen en volgens de regels van de kunst.
- Termijnen zijn indicatief en niet bindend.
- Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding.
- De klant zorgt voor vrije en veilige toegang tot de werf, alsook voor de nodige nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.
- De klant staat in voor het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen, toelatingen en administratieve formaliteiten.
- Curri Bouw BV is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden, leveranciers, weersomstandigheden of overmacht.
- Indien de werken worden onderbroken door toedoen van de klant, kunnen bijkomende kosten worden aangerekend.
- Curri Bouw BV behoudt zich het recht voor om de werken uit te voeren met behulp van onderaannemers.
- De klant is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van obstakels, leidingen of verborgen gebreken op de werf die niet vooraf gemeld werden.
- Eventuele schade of extra kosten voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige informatie van de klant zijn volledig ten laste van de klant.
- Curri Bouw BV heeft het recht de uitvoering van de werken tijdelijk op te schorten indien de werf niet voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden.
- Indien materialen of goederen door de klant zelf worden aangeleverd, is Curri Bouw BV niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, vertraging of gebreken ervan.
Artikel 6 – Facturatie en betaling
- Al onze facturen zijn netto betaalbaar op de vervaldag te Gent, tenzij anders overeengekomen.
- Facturen dienen betaald te worden binnen de aangegeven termijn.
Artikel 7 – Laattijdige betaling
- Bij niet-betaling op de vervaldag: Is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand op het openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.
- Wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €125 en een maximum van €1500, onverminderd het recht van Curri Bouw BV om hogere werkelijke schade te bewijzen en te vorderen.
- Zijn alle openstaande facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.
- Behoudt Curri Bouw BV zich het recht voor om alle lopende werken onmiddellijk op te schorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
- Kan Curri Bouw BV voorschotten eisen voor verdere uitvoering van de werken.
- Zijn alle invorderingskosten, inclusief administratieve kosten, gerechtskosten en erelonen van advocaten, integraal ten laste van de klant.
- Heeft Curri Bouw BV het recht om reeds geleverde materialen terug te nemen, zonder voorafgaande toestemming van de klant.
- Kan Curri Bouw BV eenzijdig de overeenkomst ontbinden ten laste van de klant, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.
- Worden betalingen eerst aangerekend op kosten, vervolgens op intresten en tenslotte op de hoofdsom.
- Geeft niet-betaling aanleiding tot weigering van verdere leveringen en/of diensten.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
- Alle geleverde materialen blijven exclusieve eigendom van Curri Bouw BV tot op het ogenblik van volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.
- Het risico voor verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf levering of plaatsing.
- De klant is verplicht de geleverde, maar nog niet volledig betaalde goederen afzonderlijk en duidelijk identificeerbaar te bewaren.
- Het is de klant verboden de niet-betaalde goederen te verkopen, te verpanden, te verwerken of op enige wijze te bezwaren zolang deze niet volledig zijn betaald.
- Indien de goederen toch worden verwerkt of geïntegreerd, behoudt Curri Bouw BV haar eigendomsrecht op de vervangende goederen of de waarde ervan.
- Bij niet-betaling heeft Curri Bouw BV het recht om de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
- De klant verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Curri Bouw BV om de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden voor terugname.
- Alle kosten verbonden aan de terugname zijn ten laste van de klant.
- Eventuele reeds betaalde voorschotten blijven verworven ter compensatie van gebruik, waardevermindering en schade.
- De klant is verplicht Curri Bouw BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elk beslag of aanspraak door derden op de geleverde goederen.
Artikel 9 – Oplevering van de werken
- De oplevering van de werken gebeurt op verzoek van Curri Bouw BV of bij voltooiing van de werken.
- De oplevering kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden.
- Stilzwijgende oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij ingebruikname van de werken, volledige betaling of het uitblijven van opmerkingen binnen een termijn van 8 dagen.
- Bij de oplevering worden zichtbare gebreken vastgesteld en genoteerd.
- Na oplevering worden zichtbare gebreken als onaanvaard beschouwd indien zij niet schriftelijk werden gemeld.
- De oplevering houdt de aanvaarding in van de uitgevoerde werken.
- Kleine onvolkomenheden die de functionaliteit niet beïnvloeden, kunnen geen weigering van oplevering rechtvaardigen.
- Na oplevering gaat het risico volledig over op de klant.
- Eventuele herstellingen gebeuren binnen een redelijke termijn.
- De definitieve oplevering gebeurt automatisch na verloop van 1 jaar na voorlopige oplevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 10 – Klachten
- Eventuele klachten dienen binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden gemeld.
- Bij gebreke hieraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
- Klachten schorsen de betalingsverplichting niet.
- Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten onmiddellijk bij oplevering worden gemeld.
- Verborgen gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk gemeld te worden.
- Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht om betalingen uit te stellen of te weigeren.
- Curri Bouw BV heeft steeds het recht om eerst zelf de vastgestelde gebreken te herstellen.
- Elke tussenkomst door derden zonder toestemming van Curri Bouw BV doet elke aansprakelijkheid vervallen.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
- Curri Bouw BV is enkel aansprakelijk voor directe schade.
- De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende werken.
- Curri Bouw BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving of gebruiksderving.
- Curri Bouw BV is niet aansprakelijk voor fouten van derden, onderaannemers of leveranciers.
- Curri Bouw BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve of onvolledige informatie van de klant.
- Curri Bouw BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van normale slijtage, verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud.
- Elke aansprakelijkheid vervalt indien de klant wijzigingen aanbrengt of herstellingen laat uitvoeren door derden zonder toestemming.
- De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot hetgeen door de verzekering wordt gedekt.
Artikel 12 – Overmacht
- In geval van overmacht is Curri Bouw BV niet gehouden haar verplichtingen na te komen.
- Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, stakingen, pandemieën, leveringsproblemen, overheidsmaatregelen, technische storingen en alle omstandigheden buiten de wil van de onderneming.
- Overmacht geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
- Curri Bouw BV heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt.
- Indien de overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt, heeft Curri Bouw BV het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige vergoeding.
Artikel 13 – Meerwerken
- Meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd.
- Mondelinge opdrachten zijn bindend.
- Meerwerken kunnen voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden, wijzigingen door de klant of technische noodzaak.
- De uitvoering van meerwerken kan leiden tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.
- De klant kan zich niet beroepen op een vaste prijs indien er bijkomende werken worden uitgevoerd.
- Bij gebrek aan voorafgaande prijsafspraak worden meerwerken uitgevoerd aan regietarieven.
- Weigering van noodzakelijke meerwerken gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de klant.
Artikel 14 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
- Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
- Bij gebeurlijke betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
- Curri Bouw BV behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken en te dagvaarden voor de volgens het gemeen recht bevoegde rechtbank.
Artikel 15 – Slotbepalingen
- Indien een bepaling ongeldig blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht.
- Curri Bouw BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.